2023年钻井施工工程承包合同范文，可复制办公软件中进行编辑使用，请根据自己的实际情况修改本合同协议范文。
建设工程施工合同，简单钻井合同范文例文样本仅供参考！
钻井施工工程承包合同
甲方：_______
乙方：_______
为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：
一、工程名称： 钻井施工工程
二、合同履行地： 市 县 乡 村
三、工程期限
本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。
在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。
四、工程价格
本工程实行包水量风险计价。
水量 方至 方，价格为 元/米;
水量 方至 方，价格为 元/米;
五、付款方式：
乙方进工地，甲方支付 元;施工完毕验收之日，甲方支付工程价款 元;剩余 元，自验收合格之日起满一年之日支付。
六、甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物;解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。
3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。
(二)乙方的权利义务
1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。
2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负。
七、竣工验收、结算与保修
经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。
八、违约责任
(一)甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总额 %的违约金。
(二)甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款 %的违约金。
(三)除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总额 %的违约金。
九、合同纠纷的解决方式
本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字、盖章)： 乙方(签字、盖章)：
年 月 日 年 月 日